合同的制定可以明确交易的保密要求，保护商业机密和敏感信息，合同的履行可以保障消费者的合法权益，防止欺诈行为，以下是美篇六六网小编精心为您推荐的拉污水合同8篇，供大家参考。
拉污水合同篇1
发包人：__________有限公司
设计人：__________设计研究院
发包人委托设计人承担__________污水处理厂工程设计，工程地点为__________工业园区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的设计要求；
2.2发包人提交的基础资料；
2.3《城市污水处理工程项目建设标准》；
2.4《中华人民共和国水污染防治法》；
2.5《城镇污水处理污染物排放标准》；
2.6其他现行国家标准或北京市地方标准；
2.7设计人采用的主要技术标准是（由设计院填写）：______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2发包人设计要求
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
项目名称：__________工业园区污水处理厂。
项目规模：日处理污水最终规模为10000立方米/天；一次整体设计分三期实施：第一期规模为2500立方米/天；第二期为2500立方米/天；第三期为5000立方米/天。
设计阶段：施工图设计。
设计内容：从工艺流程、设备选型、建筑结构、装修到整个污水处理厂区里的道路、绿化、围墙、变配电、市政、给排水、消防设施。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间（已递交）
第六条设计人向发包人交付的相关资料、设计文件、份数、地点及时间
1、施工图蓝图一式八份；
2、施工图中采用的设备设计说明书二份（可以是复印件）；
3、送审平面图二份；设备明细清单二份；家具明细清单二份；
4、设计概算：一式二份；
5、技术经济分析报告（含详细的运行成本分析报告）：一式二份；
6、交付文件时间：本合同第八条；
7、交付地点为甲方筹建办办公室；
8、提交上述设计文件的同时要提供电子版一套；
9、设计院的营业执照、设计资质证书复印件为本合同的组成部分。
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费按经甲方核定后的设计概算值的百分之计取，暂定元人民币。
7.2上述设计费用为估算设计费用，最终按甲方核定的设计概算值，设计费做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后，发包人即支付设计预付款为设计费总额的％，计元整。
8.2设计人必须在20__年3月20日前提交平面图设计（包括设备平面布置图、家具平面布置图、生产设备明细清单、家具设备明细清单）后五天内，发包人对平面图予以书面确认，发包人支付设计费总额的20％，计人民币元；设计人必须在20__年4月25日前将所有本工程的设计施工图全部完成达到双方约定的设计质量标准后十天内，发包人对施工图予以确认，发包人支付设计费总额的30 %，计人民币元整。设计人必须在20__年4月30日前将所有本工程的设计概算全部完成并交至发包人后十五天内，发包人根据发包人委托的招标公司做出的设计概算审查意见，确定支付本设计合同的总额，并支付至本设计合同总额的85%，设计人参加验线时，收取本合同设计费的5 %；工程验收合格后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
9.1.3发包人应按本合同规定支付设计费。
9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为年。
9.2.3设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的50％。
9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每单项每延误一天，减收设计费的百分之五。
9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加甲方及有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
9.2.7作为污水处理这样特有的专业性的工业项目,设计单位必须对污水处理的'效果、工程项目的总体总投资规模的控制（每处理一吨污水的投资）和建成后污水处理运行成本负责（包括电费、人工费、固定资产折旧）。如工程建设项目投产后，达不到设计指标，甲方有权向乙方提出索赔，并由乙方承担相应的责任。
9.2.8双方文件来往都要办理有关签收手续。
9.2.9设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。
9.2.10在施工过程中，如因工程建设需要设计师到场解决问题时，发包方提前以书面形式（传真）通知设计方，设计方在接到书面通知后二十四小时内赶赴现场解决需设计师解决的问题。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由北京市仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束调试投产为止。
12.3本工程项目中，设计人可提供相应的建筑材料、设备的生产厂或供货商作为发包方的工程资源，但不得指定。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.6本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人二份，设计人二份。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：__________有限公司设计人名称：__________设计研究院
（盖章）（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
住所：__________工业园区住所：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮件：电子邮件：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
拉污水合同篇2
甲方：
乙方：
丙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。
一、工程概况
1、污水处理工程
2、工程承包范围内容：营口市北海新区渔民新村回迁楼项目a1、c1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计，丙方提供土建条件图，土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试，具体施工范围划分如下：
1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作：
2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作；
3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作；
4)污水处理站涉及的所有土建工程，含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工；
5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内；
6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工；
7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管，由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。
8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。
二、项目合同期：
开工日期：暂定 年 月 日(具体时间以甲方书面通知为准)；竣工日期： 年 月 日；合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。
三、质量标准：满足现行国家规范及相关标注、规程要求。 工程质量标准：合格
四、合同价款：
本合同承包总价为2756200.00元整(人民币)，金额(大写)：贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。
其中：
a1区合同承包价为元整(人民币)，金额(大写)：壹佰叁拾贰万陆仟陆百元整(人民币)。
c1区合同承包价为，金额(大写)：壹佰肆拾贰万玖千陆百元整(人民币)。
五、付款方式：
1、合同签订后日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款；
2、主体设备进场后的50%，即人民币壹佰叁拾柒万捌千壹佰元整(￥1378100.00元)；
3、丙方设备安装完毕并通过验收后7日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的10%，即人民币贰拾柒万伍仟陆百贰拾元整(￥275620.00元)；
4、工程调试完毕，水质达标后日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的5%，即人民币壹拾叁万柒千捌百壹拾元整(￥137810.00元)；
5、剩余本合同承包总价款元整(￥137810.00元)作为质保金，质保期一年，质保金在丙方调试合格交付甲方使用满一年后7日内，由乙方支付给丙方；
六、合同文件的组成及解释顺序：
1、本合同条款。
2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。
3、报价书及附件等。组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。
七、工程计价及结算调整 本合同价款采用固定总价方式确定。
八、合同条款细则
1、丙方工作及责任
1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工，并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意，并遵守乙方合理的指示和要求，包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。
2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工，并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工，编制安全施工措施，配备专职的安全员，相关作业人员必须持证上岗。
3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的检查、监督管理，并配备强有力的技术、材料管理人员，对承包工程进行科学管理，严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。
4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
5)丙方提供甲方操作人员的技术培训，达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。
2、乙方工作及责任
1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地，并负责整个施工的协调工作，施工和调试期间的用水用电有乙方负责。
2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。
3、经济责任
1)如丙方工程质量不符合本合同规定，丙方负责无偿修理或返工。
2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失，有责任方承担。
3)出现安全事故，由责任方承担一切费用。
4)由于乙方的原因，未按本合同约定时间付款，乙方每延误一天，按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金，但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。
5)由于丙方的原因，未按本合同约定工期竣工，丙方每延误一天，按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金，但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时，造成乙方队伍窝工或退场及二次进场，施工周期顺延。
九、本合同未尽事宜，双方可以协商签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效：合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。
十一、争议解决：三方在履行本合同时发生争议，应协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的`人民法院提出诉讼。
十二、本合同一式六份，三方各执两份，具有同等效力。
甲方：
乙方：
日期：
拉污水合同篇3
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议：
一、需安装设备名称、规格型号：22：空压机及、2：立方储气罐。
二、安装期限：自签订本协议之日起5天以内安装并交付使用。
三、安装要求：按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图，在4米宽5米长的空压机房指定地点安装（含室外储气罐管道连接），安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏，安装完毕应进行调试运行并合格，并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。如在安装过程中乙方不慎将机械配件或整台设备损坏，除赔偿所有损失外还将承担所有维修费用并在维修合格后甲方按第五条总安装价款的90%付款。乙方在安装过程中如因乙方操作不当造成乙方或甲方人员人身伤亡事故或其它任何损失一概由乙方承担。
四、验收方式：由甲方质量部会同市特检中心进行验收，并开具《验收报告》并经签章合格后为验收合格完毕。市特检中心进行验收所收取的费用包含于第五条总安装价款内。
五、总安装价款：人民币______元，人民币大写：_______元整，此价款含安装过程中所需的工时、工具、电器机械配件（包括dn100截止阀、dn100法兰盘等）、电线电缆等一切费用，还包括办理《压力容器使用证》等其它所有取得使用权限的费用，甲方只负责提供水源、电源、氧气和乙炔。此总安装价款为17%的含税价。
六、结算方式：安装完毕甲方取得使用权限后，根据甲方的《验收报告》乙方开具和总安装价款同等金额的增值税发票送达甲方后十五天内全额付款。
七、乙方在设备报废期内有责任对设备因安装引起的所有问题负责，如因此而发生的任何分歧将申请由重庆市仲裁委员会进行仲裁或进行法律诉讼，设备未经乙方许可移动的除外。
八、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，自甲乙双方签字盖章后生效。复印件无效。
甲方：__________________
乙方：__________________
_______年______月_____日
_______年______月______日
拉污水合同篇4
甲方：______
乙方：______
依据《中华人民共和国合同法》的原则，考虑到本工程的具体情况，合同双方就甲方污水处理工程签订本合同。
一、合同内容、方式、要求
1.1乙方对甲方污水处理工程除土建工程外承包。合同范围包括工程设计、设备、电气工程及管道安装调试和甲方技术人员培训及售后服务。消防、绿化、道路及照明系统由甲方统一负责实施。
1.2甲方提供设计水质、水量参数如下：见附件(污水处理工程设计方案)。
1.3要求乙方处理出水达到国家规定的《污水综合排放标准》gb8978-1996一级排放标准。codcr：mg/l，bod5：mg/l,ss：mg/l,色度：倍，ph：6-9。
二、双方责任、权利及协作事项
第1条甲方的工作
2.1.1提供施工用电及用水接至施工现场。
2.1.2将污水处理系统所需的电源接到污水处理站内的电控柜上。
2.1.3给水管接到污水处理区边界。
2.1.4车间污水管接到集水池。
2.1.5若有必要，甲方办理施工许可证等开工前必需的手续。
2.1.6调试期间，操作工、药剂及时到位。
2.1.7(环保)竣工验收测试等费用由甲方承担，不在本合同总价内。
2.1.8按照本合同第四条及时支付工程款。
第2条乙方的工作
2.2.1完成污水处理工程的.设计任务(方案及施工图设计)，并向甲方提供施工图贰套。
2.2.2设备、管道、电气及控制仪表的代购、安装及调试。调试前如有需要甲方配合做好准备工作的，应提前至少十天通知甲方。
2.2.3污水处理的技术调试。
2.2.4为甲方培训污水处理操作工______名。
2.2.5提供污水处理操作规程壹份。
2.2.6提供污水处理工程的竣工验收资料。
2.2.7乙方保证该污水处理设施处理出水能达到设计标准。
2.2.8保质期：乙方保证承担的质保设备(除易耗品外)在设备安装完成之日起壹年内免费保修(甲方人为操作失误除外)。壹年后的设备维修发生的费用由甲方负责。
三、项目验收
3.1乙方保证施工质量符合设计要求，出水达到第一条第______款污水处理要求指标，采用现场运行方式，由当地环保局现场采样测试验收。
3.2由甲方向环境监测站提出监测验收，出水水质达到国家排放标准，即为验收合格。
四、费用及付款方式
4.1经双方商定，本合同总金额为人民币______元整(￥______万元整)。
4.2支付方式：
4.2.1本合同生效后，甲方即支付乙方按总额______%整，计______万元整。
4.2.2乙方图纸交付甲方一周内，甲方即支付乙方按总额______整，计______万元整。
4.2.3乙方土建完成，设备进场时，甲方即支付乙方按合同总额______%整，计______万元整。
4.2.4本项目经当地环保局验收达标后一周内，甲方即支付乙方按合同总额______%整，计______万元整。
4.2.5本项目经当地环保局验收达标后半年内，甲方即支付乙方按合同总额______%整，计______万元整。
五、违约责任
5.1甲方如不按合同规定付款，每天按应付款额的千分之三累计支付滞纳金。
5.2合同自签订之日起即生效。合同生效后不能履行，责任方应按工程总造价的千分之三偿付违约金。
六、保密
甲、乙双方在履行有关本合同业务时所获得的一切情报不经过对方同意不得向第三方泄露。即使在本合同结束后，该情报的保密也一直延续到非获取方的原因而公开为止。
七、不承担责任
甲、乙双方在履行有关本合同业务时，一方给另一方及第三者造成人员伤亡或财产损失等而引起的索赔、诉讼、损害及费用时，该方应负责处理解决，而不给另一方的当事人及其职工造成任何麻烦。
八、其他事项
1.本合同所未涉及的事项，双方可根据需要进行协商，并可另行签订补充合同或协议书。
2.在履行本合同的过程中，如双方意见有分歧时，尽量谋求协商解决。如不能达到一致意见时，可由合同签署地仲裁委员会仲裁。
九、其它商定事项
1.本合同经双方签名盖章生效，待本合同所有规定的条款履行完毕后失效。
2.本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份。
甲方：______乙方：______
______年______月______日______年______月______日
拉污水合同篇5
甲方单位：_________(以下简称甲方)
乙方单位：_________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装门禁通道达成如下协议：
第一条安装工程概况
(1)工程地点：_________
(2)工程最终造价：_________￥(人民币______元整);
(3)开工日期：_________合同签订之日起十个工作日内;
(4)竣工日期：_________开工之日起五个工作日内;
(5)付款方式：_________现金或其它
第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的)，工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试通道设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可。
第三条产品的安装、调试、验收：_________
1、乙方负责通道设备的安装、调试。
甲乙双方商定：_________
(1)合同签订之日起十个工作日内，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;
(2)开工之日起五个工作日，完成设备安装及系统的调试运转;
2、安装质量标准按国家规范及行业要求，乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收。
第四条价款结算方式及期限：_________
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2、本合同工程安装总价款为：_________￥______元，人民币整;
(1)合同签订后,甲方支付乙方(预付款)人民币(占合同总金额的75______%)￥______元;
(2)工程款(占合同总金额的25______%)￥______元，设备调试完毕,工程竣工验收合格后，甲方三天内付清。甲方未付清全款以前，材料及设备权属为乙方。
第五条产品质量责任和售后服务条款
1、自验收之日起,工程保修期为壹年;由乙方无偿提供服务，如因甲方使用不当或人为损坏除外。
2、质保期结束后，乙方为设备使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第六条因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。
第七条解决合同纠纷的方式：_________执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第八条本合同自双方签字盖章之日起生效。
第九条本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方单位：_________联系电话：_________单位地址：_________甲方代表：_________
乙方单位：_________联系电话：_________单位地址：_________甲方代表：_________
________年____月____日
拉污水合同篇6
甲方
乙方
签订日期 年 月 日
污 水 处 理 设 计 合 同 书
编 号：
订立合同单位：建设单位：（简称为甲方） 设计单位：（简称为乙方）
根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规，为明确双方经济关系和职责，分工协作、互相制约、互相促进。经双方商定，特签订此合同双方共同遵守执行。
一、 工程名称：
二、 工程数量质量及主要内容：
乙方以甲方提供的相关资料作为设计依据。
1。 工程处理规模
处理规模：20d 2。进水水质：
3。工程内容：
4。工程质量：
出水达到《中华人民共和国污水综合排放标准》（gb8978—96）二级标准，即
三、 工程地点：
四、 承包形式：
五、 工程总造价及内容：
工程总造价大写：（人民币） 整 ￥ 万元 该造价包括：工艺、施工图设计费，设备安装技术指导费。
六、 付款办法：
自签订此合同即日起，三天内甲方支付乙方工程预付款人民币： 整（￥万元），乙方开始组织技术人员进行工程设计，待乙方完成工程设计及图纸后，将设计资料一次性交付甲方前，甲方再支付乙方人民币： 整（￥ 万元）。
七、 工程期限：合同签定一周内完成设计图纸。
八、 工程变更：在施工过程中，如甲方提出工程变更，甲方应提前三日书面通知乙方，经双方协商，并由原设计人签字确认后方可进行变更。
九、 合同生效与终止：合同生效日期：合同甲、乙双方签字盖章后，合同即生效；合同终止日期：至双方款项结清后合同失效。
十、 合同份数：合同共四份，甲乙双方各执贰份。
十一、 甲乙双方责任：
1、 甲方必须为乙方严守技术秘密，未经乙方许可不得将乙方技术资料示于他人。
2、 甲方负责承担环保部门监测及验收费用。
3、 调试期间所发生的运行费用及环保部门厉行监测费用由甲方自理。
4、 乙方配合甲方进行设备采购，甲方采购设备需满足设计要求。
5、 乙方需保证满足设计要求的'前提下，污水处理出水达到环保部门的要求。
6、甲乙双方各自指定专人负责施工现场的联络工作。
7、甲乙双方一方违反本合同条款均按《中华人民共和国合同法》承担责任。
十四、其他条款：
1、解决合同纠纷的方式：协商。
2、工期顺延条件：不可抗力。
3、未尽事宜，可进行协商补充。
甲 方（章）
负 责 人
银行帐号
电 话
年 月 日
乙 方负 责 人 银行帐号
电 话
年 （章） 月 日
拉污水合同篇7
甲方：(一下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
丙方：(以下简称丙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚信原则，甲乙双方就营口市北海新区渔民新村回迁楼工程中的污水处理工程签订合同。
一、工程概况
1污水处理工程
2工程承包范围内容：营口市北海新区渔民新村回迁楼项目a1、c1区污水处理工程的工艺设计(不包括土建结构设计，丙方提供土建条件图，土建结构由甲方协调设计院进行设计)、水处理设备供货、安装与调试，具体施工范围划分如下：
1)丙方负责该项目的工艺设计、水处理系统内设备材料供应、安装及系统调试工作：
2)丙方负责水处理系统内各用电设备的控制及穿线工作;
3)丙方负责甲方操作管理人员的培训工作;
4)污水处理站涉及的所有土建工程，含土建构筑物、设备基础、排水沟、积集水坑及所有预留预埋件由土建施工单位负责供货及施工;
5)污水处理站源水管道由外线施工单位引至隔栅渠内;
6)污水处理站内通风、照明、采暖由土建施工单位负责供货及施工;
7)污水处理站内自来水管、反冲洗排污管，由外线施工单位引至机房内1米并预留法兰。
8)中水处理站的总电源由甲方协调接至丙方电控箱的上口。
二、项目合同期：
开工日期：暂定 年 月 日(具体时间以甲方书面通知为准);
竣工日期： 年 月 日;
合同工期总日历天数70日历天(不含调试时间)。
三、质量标准：满足现行国家规范及相关标注、规程要求。 工程质量标准：合格
四、合同价款：
本合同承包总价为2756200.00元整(人民币)，金额(大写)：贰佰柒拾五万元陆仟贰佰元整(人民币)。
其中：
a1区合同承包价为元整(人民币)，金额(大写)：壹佰叁拾贰万陆仟陆百元整(人民币)。
c1区合同承包价为，金额(大写)：壹佰肆拾贰万玖千陆百元整(人民币)。
五、付款方式：
1、合同签订后日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的预付款;
2、主体设备进场后的50%，即人民币壹佰叁拾柒万捌千壹佰元整(￥1378100.00元);
3、丙方设备安装完毕并通过验收后7日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的10%，即人民币贰拾柒万伍仟陆百贰拾元整(￥275620.00元);
4、工程调试完毕，水质达标后日内，乙方向丙方支付本合同承包总价款的5%，即人民币壹拾叁万柒千捌百壹拾元整(￥137810.00元);
5、剩余本合同承包总价款元整(￥137810.00元)作为质保金，质保期一年，质保金在丙方调试合格交付甲方使用满一年后7日内，由乙方支付给丙方;
六、合同文件的组成及解释顺序：
1、本合同条款。
2、洽商变更、会议纪要及明确双方利益的其他文件。
3、报价书及附件等。
组成本合同的所有文件中同类文件后签署的优先。
1/2
七、工程计价及结算调整 本合同价款采用固定总价方式确定。
八、合同条款细则
1、丙方工作及责任
1)丙方应根据本合同的、所约定的工期、质量及合同条款对所承包工程进行施工及完成竣工，并在所有合理方面令甲方、乙方、监理工程师、设计人员及总包单位满意，并遵守乙方合理的`指示和要求，包括乙方为建筑安装工程施工指定的各种规章制度。
2)丙方必须按照总包单位的施工进度计划施工，并按照施工技术规范标准和安全技术操作规程施工，编制安全施工措施，配备专职的安全员，相关作业人员必须持证上岗。
3)丙方必须服从甲方、乙方及监理的检查、监督管理，并配备强有力的技术、材料管理人员，对承包工程进行科学管理，严格按设计要求、国家质量标准、施工规范及施工组织方案精心组织施工。
4)丙方应该按有关规定采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
5)丙方提供甲方操作人员的技术培训，达到基本原理的掌握及熟练操作的程度。
2、乙方工作及责任
1)乙方负责为丙方提供相关工程设计资料和数据及施工过程中所需的用水、用电、施工用地，并负责整个施工的协调工作，施工和调试期间的用水用电有乙方负责。
2)乙方应根据本合同规定付款方式及时间向丙方支付工程款。
3、经济责任
1)如丙方工程质量不符合本合同规定，丙方负责无偿修理或返工。
2)施工过程中变更、停建、缓建、逾期等造成的经济损失，有责任方承担。
3)出现安全事故，由责任方承担一切费用。
4)由于乙方的原因，未按本合同约定时间付款，乙方每延误一天，按本合同总价款0.3%向丙方支付违约金，但乙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。
5)由于丙方的原因，未按本合同约定工期竣工，丙方每延误一天，按本合同总价款0.3%向甲方支付违约金，但丙方支付的违约金最多不超过本合同总价款的5%。因乙方原因停水停电超过8小时，造成乙方队伍窝工或退场及二次进场，施工周期顺延。
九、本合同未尽事宜，双方可以协商签订补充协议，补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十、合同生效：合同在甲方、乙方、丙方三方签字盖章后生效。
十一、争议解决：三方在履行本合同时发生争议，应协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方所在在或诉方所在在的人民法院提出诉讼。
十二、本合同一式六份，三方各执两份，具有同等效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)
年月日：
拉污水合同篇8
签订日期：
年 月 日
甲方：
乙方：
依据及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方管理运营甲方院内污水处理站一事协商一致，达成以下条款：
一、项目概况
项目地点：
项目内容：
二、项目承包范围
1、污水处理站处理效果达到《医疗机构水污染物排放标准(gb18466-20__)》的标准和地方环保部门的要求。
2、乙方负责派遣具有操作证件的操作人员驻点操作运行全套污水处理系统。
3、乙方负责污水处理所需药剂的采购、运输、保管及消毒药品的日常加投消毒。
4、乙方负责污水处理设备的保养、维修。
5、乙方负责国家法律法规要求的定期污水监测报告费用。
6、管理期内涉及到污水站改扩建，设备更换或增加(包括备用应急设备)，均由我公司负责添置。
7、负责环保部门、卫监部门及上级部门工作检查中的汇报和答疑。
8、负责医院等级复审和评级工作中污水处理相关材料的准备。
9、协助医院办理排污所需的相关许可证。
三、污水处理费
1、污水处理费按年计算，每年污水处理费 。
2、污水处理费的调整：污水处理费每年调整一次，依据国家统计局公布的上一年度广西居民消费价格指数(cpi)进行调整。每年第二季度开始按照调整后的价格执行。
3、污水处理费的支付：污水处理费每季度结算： 。甲方在收到乙方污水处理费发票后7天内，向乙方支付上一季度污水处理费。
四、双方权利和义务
1、乙方运营期间，有关部门进行正常监测的费用由乙方负担。
2、乙方现提供的证照，在合同期内应保证合法有效。
3、甲方无偿提供污水处理站设施供乙方使用，污水处理站的水电费用由甲方承担。
4、乙方必须保证污水处理符合《医疗机构水污染物排放标准(gb18466-20__)》的标准和地方环保部门的要求。
5、乙方应按国家污水排放标准和有关法规要求做好日常污水处理的监测和相关记录。
6、甲方有权监督乙方污水处理站的运行情况，如乙方出现一年中2次以上环保、卫生部门监测不达标，甲方有权解除合同，由此造成的损失由乙方承担。
7、乙方应将污水处理系统运行的管理规章制度报甲方备案。
8、乙方必须妥善维护、使用、保管污水处理设施，保证污水处理主体设备的正常使用寿命。在合同期满后，乙方应将污水处理站设施移交给甲方，移交的设施应保证能正常运转使用。
9、在乙方运营期间，除日常维护外，乙方对建筑物进行内部装修、对设备进行大修、对报废设备进行更换等，均应提前将详细内容以书面形式报甲方，经过甲方同意后方可实施。装修、设备大修和报废设备更换的费用均由乙方承担。
10、在乙方运营期间，乙方如因自身需要对设备进行升级、换代和添加新设备，乙方应将设备进行升级、换代和添加新设备的目的和详细内容及价格以书面形式报甲方，经过甲方同意后方可实施。乙方对设备进行升级、换代和添加新设备的费用由乙方自行承担。
11、在甲方医院内工作和生活的乙方有关人员，应具备必要的证件(如身份证、体检报告、上岗证等)，并服从甲方的监督与管理，自觉遵守国家法律法规以及甲方的规章制度，不得影响医院正常工作和生活。
五、违约责任
1、由于乙方责任造成污水处理不达标而给甲方造成的损失及发生的费用，全部由乙方负担(因不可抗拒的原因如：自然灾害、停电、停水等造成的不达标除外)。如甲方因此受到有关部门罚款，罚款由乙方承担。
2、甲方无正当理由不按时支付污水处理费的，每天按开具发票金额的1‰支付违约金。
六、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，应立即通知对方，并提供有关权威机构出具的证明;
2、不可抗力事件发生后，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同以及弥补损失的办法;
3、如因政府政策原因，造成合同需要进行变更，双方通过协商解决。
七、仲裁
双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。
八、合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同期限 年。自 年 月 月至 年 月 日。
3、合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。
4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方名称： (公章) 乙方名称：
有限公司(公章)
法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)
委托人签字： 委托人签字：
开户行：
帐 号：
年 月 日
拉污水合同8篇相关文章：
★ 店面合同8篇
★ 租赁大棚合同8篇
★ 商务合同模板8篇
★ 运输租赁合同8篇
★ 信息咨询合同8篇
★ 简约租房合同8篇
★ 企业合同通用8篇
